房屋招标合同范本

屋招标合同范本第一篇

期：＿＿

标号：＿＿

＿＿＿（业主名字）（下简称“业主”）已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于＿＿＿＿（工程名称）建设费用的合理支付。所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标。

业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（工程概况、主要项目及工程量等）。

凡有兴趣的资格预审合格的投标人，可从下列地址获取进一步的信息及查阅招文件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（查询和发售招标文件的机构名称、地址等）。

任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用＿＿＿＿（货币名称和数量）后可购得一套完整的招标文件。多购的招标文件收费相同。

所有投标书必须于一九＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时之前送达下列地址：

（投标书接收地点）。并必须同时交纳招标文件中规定的五接受的格式，数量为二％投标价的投标保证金。

开标仪式定于一九＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时在下列地点举行＿＿＿＿＿＿＿＿＿（开标地点），投标人可派出席。

—有关工程建设招标投标合同范本(菁华四篇)

屋招标合同范本第二篇

包单位：（甲方）

人代表；

包单位：（乙方）

人代表；

照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及民族有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：

、工程名称：

、：工程座落位置

、工程概况和结构；

、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工；

、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；

、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照民族建筑

规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自年月日开工至年月日竣工。

、工程造价：

双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。按二零xx版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按二零xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价六六元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。

、甲方职业：

、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方提供施工图十套

。负责办理施工前、后的有关所有手续；

、各职能部门和四邻关系协调；

、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；

、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算；

。派出驻工地代表同志负责与乙方的日常职业联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术难题，按民族的验收规范进行竣工验收。

。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。

、乙方职业：

、乙方在承接本工程时，必须按时支付工程保证金元；开工前一零天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。

、乙方在承包本工程在施工期间，必须严格按照民族工程验收标准和安全标准执行，如果乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；

、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书，同时必须有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责承担；

、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必须满足本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必须达到工程所用

、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理职业，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；

、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；

、乙方在本工程施工期间必须严格按照民族安全规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；

。严格按设计图纸、验收规范进行施工。所有隐蔽工程项目必须经甲方及质监部门验收，及时办理经济、技术签证。

。严格施工遵守操作程序，做好施工成品的保护职业。

零。工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时刻自通过验收之日算起。乙路线甲方提供完整的竣工验收资料一套。

一。乙方委派同志为现场代表。负责工程的施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

、工程款支付及结算方式：

、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量几许增加和减结算）隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；

、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款六零%，主体工程按每二层支付均同一—二层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到六零%，进入内外粉刷完成后，经验收合格甲方支付一五%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款一五%，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到九五%，下余五%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。

一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；

二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；

三、工期变动：对下面内容缘故造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。

。工程量变化和设计变更；

。一周内，非乙方缘故连续停水、停电每次二小时以上累计八小时以上；

。由于甲方资金和安装工程影响的时刻；

。人力不可抗拒的天然灾害

四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有一定的法律效力。

方（公章）：_________乙方（公章）：_________

定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

________年____月____日_________年____月____日

屋招标合同范本第三篇

标邀请书

期：＿＿

标号：＿＿

．＿＿＿（业主名字）（下简称“业主”）已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于＿＿＿＿（工程名称）建设费用的合理支付。所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标。

．业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（工程概况、主要项目及工程量等）。

．凡有兴趣的资格预审合格的投标人，可从下列地址获取进一步的信息及查阅招文件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（查询和发售招标文件的机构名称、地址等）。

．任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用＿＿＿＿（货币名称和数量）后可购得一套完整的招标文件。多购的招标文件收费相同。

．所有投标书必须于＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时之前送达下列地址：

（投标书接收地点）。并必须同时交纳招标文件中规定的五接受的格式，数量为二％投标价的投标保证金。

．开标仪式定于＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时在下列地点举行＿＿＿＿＿＿＿＿＿（开标地点），投标人可派出席。

b>扩展阅读

屋招标合同范本第四篇

理邀请书

们特别高兴地邀请贵公司为＿＿（工程监理服务的名称）提交个体的服务建议书。

主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于＿＿＿（工程名称）有关费用的合理支付。

程概述包括工程名称、地点、招标方式、时刻安排等。

工程的施了规划于一九＿＿年＿＿用外始。总工期估计＿＿＿个月。

工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。

了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。要求的服务内容见第四章附录a：监理服务范围。

在建议书中详细说明实施本服务的技巧、程序和职业规划，以及派往现场职员的简历、特长等。

贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体难题，可与我方＿＿＿＿先生（）

系。

系地址：

政编码：

话号码：

真号码

服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。

主要求在接到本邀请书的四五天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时刻和技巧。

建议书收到之日起九零天内为其有效期。

服务合同将采用人——月合同（总包合同/百分比合同）。合同条件见第二章。

主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。

们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。

职业顺利

＿＿＿（业主名称）

＿年＿＿月＿＿日

—房产合同范本建设工程招标合同四(菁华一篇)

屋招标合同范本第五篇

让和分包

同的转让

包人无业主的事先同意（虽然条规定，这种同意应由收主单独决定）不应将合同或其他任何部分，或合同中合同名下的任何收益或利益转让。但除了：

a）按合同规定到期或即将到期的，以承包人的银行为受益人的收费，或（b）将承包人的转让给其担保人（假使担保人已支付了承包人损失或债务），以获得其他方面的债务。

包人不得将整个合同全部分包出去。除非合同另有规定承包人不应在未得到监理工程师的同意前将合同的任何部分分包出去。任何有关的同意，不应承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任例义务，并应象对待其自己、其人、其服务人员及其职业人员的行为、违约及疏忽一样，对任何分包人、分包人、分包人的服务人员及职业人员的行为、违约及疏忽负责。

包人在下列事项方面无需征得这样的同意：

a）提供劳务

b）按合同规定的标准购买材料；

C）分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人。

包人义务的转让

分包人在所进行的职业或其提供的货物、材料、设备或服务等方面，为承包人承担了合同规定的保修期结束后的任何延长期限的连续义务时，承包人可在该期满后的任什么时候候，在业主的要求和由业主承担费用的情况下把未结束的这种义务的利益转让给业主。

同文件

言和法律

合同中文件用英语／中文拟定，如果合同文件是用一种以上的语言拟定的，则据以分析和解释该合同中的那种语言是英语／中文，因而称之为“法定语言”。

同文件的优先顺序

成合同的文件应互为解释。当这些文件出现多义性或不一致性解释时，监理工程师应作出解释和校正，并对此向承包发出指令。除非合同中另有规定，在发生分歧时，合同文件应按下面内容顺序优先考虑：

a）合同协议书；

b）中标通知书；

c）投标书；

d）合同条件；

e）技术规范的组成文件：

一）包括在合同文件中的书面技术规范。

二）参考资料中包括的技术规范。

f）图纸的合成资料

一）标明的尺寸。

二）文字注释。

三）图解显示。

g）已报价的工程量清单；

h）形成合同的其他文件。

纸、文件的保管和提供

纸应由监理工程师单独保管，但应免费向承包人提供四套复制件，承包人需要更多复制件的，则应费用自理。除了严格用于合同目的，承包人不能在未得到监理工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其他由业主或监理工程师提供的文件。

旦保修证书发出，承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其他文件返还监理工程师。

包人应向监理工程师提供四套所有按照第七款由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为业主使用的相应图纸、规范及其他文件。业主将支付相应的费用。

套图纸应保存在工地

述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸，应由承包人保存在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。

工进度的打乱

出现监理工程师如不在合理的时刻内发出进一步的图纸和指令，工程进度或规划将拖延或打乱时，承包人应通知监理工程师并抄报业主。通知应包括所需的图纸或指令，需要的理由和时刻以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明。一二上一页下一页

屋招标合同范本第六篇

协议书于_________年_________月_________日由_________（下面内容简称“业主”）为一方与_________（下面内容简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

为下面内容事项达成本协议：

．本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

．下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和领会

a）中标函；

c）合同条件；

d）规范；

e）图纸；

f）工程量清单。

．考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

．业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

_________在场的情况下，盖的正式印章如下或在_________在场的情况下，由下述签字盖章并递交。

主（签章）：__________________

________年_________月________日

包人（签章）：________________

________年_________月________日

屋招标合同范本第七篇

权书本授权书申明：＿＿＿＿＿＿＿（公司注册地点）＿＿＿＿＿（公司名称）＿＿＿＿（职务）＿＿＿＿＿＿（姓名）经合法授权，特本公司（下面内容称“承包人”）任命；＿＿＿＿＿（公司名称）＿＿＿＿＿（职务）＿＿＿（姓名）为正式的合法人，井授权该人在有关＿＿（合同名称）的施工、建成和维修方面，以承包人的名义并承包人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。各方在此分别签字，以资证明。授权人签字＿＿＿＿＿人签字＿＿＿＿＿证人签字＿＿＿＿＿＿证人姓名＿＿＿＿＿＿证人所在单位＿＿＿＿证人职务＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

屋招标合同范本第八篇

同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

：业主：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

生们：

在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第＿号以后，我们，即文末签名人，兹报价以＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。

如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时刻内完成合同规定的全部工程。

我们同意从确定的接收投标之日起＿＿天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任什么时候间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。

在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。

我们领会你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。

一九＿＿年＿＿月＿＿日。

字人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿

权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

楷体大写字母）

址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

—招投标合同范本:工程建设招标投标合同范本(菁华四篇)

屋招标合同范本第九篇

，招标工程的准备条件

工程的下面内容招标条件已经具备：

.本工程已列入民族(或部，委，或省，市，自治区)年度规划;

.已有经民族批准的设计单位出的施工图和概算;

.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实;

.资金，材料，设备分配规划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工;

.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：

___________________________________________________________________

，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的独特要求，工程验收标准：

___________________________________________________________________

，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

___________________________________________________________________

，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时刻，地点：

___________________________________________________________________

，报名，投标日期，招标文件发送方式：

名日期：一九______年____月____日;

标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。

标文件发送方式：

__________________________________________________________________。

，开标、评标时刻及方式，中标依据和通知：

标时刻：一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。

标结束时刻：一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。

标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标职业)。

标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

，其他：

______________________________________________________________________________。

招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备职业和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。

招标经过中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理职业的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

设单位(即招标单位)：___________________

址：_________________________________

系人：____________________

话：____________________

_____年____月_____日

准建筑工程招标合同书范本

屋招标合同范本第一零篇

方：

方：

照《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的规则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。

、工程概况

、工程名称：赵乃迁宿舍楼

程地点：豫南居委会

设面积：约三零零零平方米（按实计算）

程结构：混合结构

包范围：土建、水电部分

包方式：包工包料

、开竣工日期

工程于年月日开工，于年月日前（个晴天）全部竣工。

、工程造价：每平方八八零元。

、双方责任

、图纸，甲方在开工前向乙主提供完好的施工图纸，含水、电、卫、地质勘探资料。

、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工

，检查监督工程量及处理一切民事纠纷。

方代表负责属于乙方的日常职业，双方紧密合作，搞好文明施工。

、因甲方手续、界址、四邻纠纷等难题而造成乙方停工的，甲方承担乙方经济损失五零万元。

、甲方职业

调和处理工程所在地居民的矛盾，开工前三日做好施工现场的“三通一平”职业（即电通、水通、路通、场地平整，将水准点座标制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审，设计交底，保证在

日前主道路铺设好）。

、安全质量管理

方在施工经过中，坚持“百年大计，质量第一”的方针，在施工经过中，如发生一切安全质量事故，由乙方全权负责处理，与甲方无关。

、楼房出售

、付款方式。主体结束付总价二零%，如出售达三零%，一次性结清本工程的全部工程款。

、甲方如不能按期付给乙方工程款，则新建楼房由乙方负责出售，出售价按一层每平方二零xx元，二、三屋子每平方米一一六零米，四层每平方九零零元，五层每平方米八零零元。甲方保证不收售楼款，乙方全部工程款收回后，楼房由甲方

责出售。

、未尽事宜双方协商解决。

、违约责任

有一方违约，罚款三零万元。

、本协议一式叁份，双方签字后生效。

方：见证人：

方：

日月

屋招标合同范本第一一篇

标书

同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

：业主：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

生们：

．我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。

．如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时刻内完成合同规定的全部工程。

．我们同意从确定的接收投标之日起＿＿天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任什么时候间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。

．在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。

．我们领会你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。

一九＿＿年＿＿月＿＿日。

字人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿

权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

楷体大写字母）

址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

屋招标合同范本第一二篇

、委托报酬与收取

．委托报酬

．一双方按照本合同约定的招标业务范围，在本合同专用条款内约定委托报酬的计算技巧、金额、币种、汇率和支付方式、时刻。

．二受托人对所承接的招标业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

．三在招标业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

．委托报酬的收取

．一由委托人支付报酬的，在本合同签订后一零日内，委托人应向受托人支付不少于全部报酬二零％的预付款，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。

中标人支付报酬的，在中标人与委托人签订承包合同五日内，将本合同约定的全部委托报酬一次性支付给受托人。

．二受托人完成委托人委托的招标职业范围以外的职业，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

．三委托人在本合同专用条款约定的支付时刻内，未能如期支付预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付预付费用的利息。

．四委托人在本合同专用条款约定的支付时刻内，未能如期支付报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付报酬的利息。

．五委托报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付技巧和时刻，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。

—招投标合同范本:工程建设招标投标合同(投标银行保证书)(菁华一篇)

屋招标合同范本第一三篇

据《_合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的规则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（下面内容简称建筑工程）。

、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为五零年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地规划和城乡规划、建设项目开发年度规划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。然而，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期职业造成工期迟延的除外。

、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

、该建筑工程应在本合同生效后一零天内动工，一八零天内完成竣工验收职业。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量难题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

、甲方按下面内容方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

一）、该建筑工程竣工验收合格后三零日内，甲方以不低于实际建设成本的一五%支付乙方投资回报。

二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方二零%的实际建设成本，每年的一二月三零日前一次性全额支付，余款按年一五%由甲路线乙方另行支付投资回报，每年的一二月三零日前一次性全额支付，所有款项在二零xx年一二月三零日前付清。

、该建筑工程因建设引起的质量难题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量难题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设经过中遇到的各种难题。在建设经过中，非因乙方自身缘故造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的二零%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后三零日内进行，审计费用由乙方承担。

六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《山东省高质量人民法院各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。

合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

方：某市开发区管委会（盖章，法人签字）

方：某公司（盖章，法人签字）

屋招标合同范本第一四篇

约

约时的付款

果在发出中标通知书后，发生双方无法的任何情况，以致双方中任何一方不可能或不合法履行各自的合同义务，或根据管理该合同的法律，双方合同而不再继续履约，则合同如已按第六五款规定终止时，应由业主支付承包人的已建工程的款额应与第六五款规定的应付款额相同。

理工程师的决定

果业主与承包人之间发生了争端，这些争端无论是与合同或工程施工有关的或由其产生的无论在施工经过中或完成工程后，无论是在放弃合同、终止合同之前或之后，包括对监理工程师的意见、指令、决定、证书或估价有争议的难题，开头来说应书面通知监理工程师及抄送另一方。通知应说明是根据本款规定作出的。在收到通知八四天内监理工程师应将其决定通知业主及承包人，其决定也应注明是据本款作出的。

合同已被放弃或被终止外，承包人应在各种情况下以全力进行工程施工。除监理工程师的决定按下文规定通过友好解决或仲裁裁决修改外，承包人及业主应对监理工程师的决定付诸实施。

果业主或承包人任何一方对监理工程师的任何决定不满意，或监理工程师在收到通知后的八四天内未作出决定，业主或承包人在收到决定后七零天或在此之前或在上述八四天到期后的第七零天或在此之前根据具体情况，通知对方及抄送监理工程师供其参考，要求根据下过规定对争端开始仲裁的意向。这一通知担下述规定使发出通知的一方有权要求述有关的争端开始促裁。按款规定，无此通知，仲裁不能开始。

果监理工程师已对争端事项向业主及承包人发出了通知，而在接到监理工程师就此事的通知后七零天内，承包人和业主均未发出要求开始仲裁的意向通知，则所说的监理工程师的通知应是最终对业主及承包人双方有约束的决定。

好解决

按款规定发出开始仲裁的意向通知后，除非双方就争端不能开头来说友好解决，仲裁方可开始。除非双方另有协议，无论争端是否友好解决，仲裁应在通知书发出后的第五六天以后方可开始。

关下面的任何争端：

a）如果监理工程师所做的任何决定未能按照第款规定成为最终决定并具有约束力；以及（b）未能在第款规定的期间内达成友好解决，则应递交仲裁，仲裁在或的工程所在地，依据国际经济贸易仲裁委员会的仲裁制度或在进行。

面所说的仲裁人有全权公开、复查和修改监理工程师有关对争端所做的任何决定、意见、指示、判决、证明或估价。

方中任何一方在向仲裁人申诉的证据或论据均不应限于与争端有关的任何事项。监理工程师按上述规定做出的任何决定，均不应取消他作为证人在仲裁人面前就上述提交仲裁人的与争端有关的任何难题作证的资格。

裁可以在工程完成之前或竣工之后进行。但业主、监理工程师和承包人义务在工程施工经过中不得因正在进行中的仲裁而改变。

能执行监理工程师的决定

果在款规定的期限内，业主或承包人未发出要求开始仲裁的意向通知，且与此有关的决定已作为最终决定并有约束力，则如果一方按上述决定执行，另一方在不影响任何其的条件下，可据款规定将该违约提交仲裁。第和款的各项规定不适用于任何这类提交。

—工程建设招标投标合同范本(监理邀请书)(菁华一篇)

屋招标合同范本第一五篇

理邀请书

们特别高兴地邀请贵公司为＿＿（工程监理服务的名称）提交个体的服务建议书。

主已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于＿＿＿（工程名称）有关费用的合理支付。

程概述包括工程名称、地点、招标方式、时刻安排等。

工程的施了规划于一九＿＿年＿＿用外始。总工期估计＿＿＿个月。

工程的主要项目有：项目名称、主要项目、初步工程量等。

了有效奖施监理，业主将聘请合格的、有经验的顾问/监理公司帮助业主进行本工程施工阶级的合同管理。要求的服务内容见第四章附录a：监理服务范围。

在建议书中详细说明实施本服务的技巧、程序和职业规划，以及派往现场职员的简历、特长等。

贵公司需要，可察看现场，费用自理，具体难题，可与我方＿＿＿＿先生（）

系。

系地址：

政编码：

话号码：

真号码

服务的有关业务及派件现场的人员应遵守工程所在国或地区的法律及法规。

主要求在接到本邀请书的四五天内拚交建议书，请在接到本邀请书之后，尽快用电报或传真通知我方，并说明提交建议书的时刻和技巧。

建议书收到之日起九天内为其有效期。

服务合同将采用人——月合同（总包合同/百分比合同）。合同条件见第二章。

主将根据建议书的质量、贵公司指派人员的能力和在类似工程上的经验、经济建议书的合理性等考虑是否接纳建议书，并在建议书有效期内通知贵公司的建议书是否被接纳。

们期待着你们对我们邀请书做出积极的响应。

职业顺利

＿＿＿（业主名称）

＿年＿＿月＿＿日

屋招标合同范本第一六篇

方(委托人):合同编号：

方(施工方):签订日期：

、装饰施工地点：

、根据民族有关法律规定，明确双方的’权利义务，特签定下面内容协议，以便共同遵守。

、工程概况：

、工程总价：

、装修内容：

、工程付款方式的约定：

、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(六零%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_元整。质量保修一年。

、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时刻造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

、乙方工程结束后、甲方如在二日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。

、工程施工变更：

、施工中如因甲方缘故要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘故造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。

、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。

、因不可抗拒影响造成的施工延误，甲乙双方协商解决。

、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。

、违约责任：

、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的一零%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。

、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的一零%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的一零%支付违约金。

、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

、合同的终止：

、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。

、合同的生效：

、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。

、补充合同与本合同有同等的法律效力。

、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

、解决合同纠纷方式：

合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。

方(公章)：_________乙方(公章)：_________

定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日_________年____月____日

屋招标合同范本第一七篇

标须知

、总则

工程说明

程说明见投标须知前附表(下面内容简称“前附表”)第一项所述。

述工程按照《_招标投标法》、《__省建设工程招标投标条例》的有关规定，已到X省(市)建设工程招标投标管理机构办理招标备案，现通过招标来择优选定施工单位。

资金来源

工程立项规划已得到有关部门的批准，建设单位的资金通过“前附表”第二项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

投标资质与合格条件要求

标资质与合格条件要求见工程安装施工招标公告及“前附表”第三项

加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质，非本国注册的施工企业应按建设行政主管部门有关管理规定取得施工资质。

了具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

关确立投标人法律地位的原始文件的副本(包括营业执照、资质等级证书)。

标人在过去三年完成的工程情况和现在正在履行的合同情况。

规定的格式提供项目经理简历，及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况。

规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

标单位提供财务状况，包括最近二年经过审计的财务报表和投标人向开户银行开具的，由该银行提供财务情况证明的授权书。

关投标人目前和过去二年参与或涉及诉讼案的资料。

投标费用

标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结局怎样，招标人对上述费用不负任何责任。

、招标文件

招标文件的组成

标文件除下面内容内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束影响。

标文件包括下列内容：

一卷投标须知、合同条款及合同格式

一章投标须知

二章合同条款

三章合同格式

二卷工程技术要求及工程规范

四章工程技术要求

五章工程规范

三卷投标文件格式

六章商务标投标文件格式

七章技术标投标文件格式

四卷工程量清单

八章工程量清单

五卷图纸

九章图纸

标人购买招标文件后，对招标文件所有内容、份(页)数等方面应认真核对，如有缺漏或其他方面难题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负;招标人同时应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标人的投标人文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

招标文件的澄清

标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求在对招标文件做出必要的澄清后，将在投标截止时刻至少一五日前以书面形式通知所有投标人。澄清(答疑)纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束影响。

招标文件的修改

标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止时刻至少一五日前以书面通知各投标人。

充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束影响。

招标文件及其澄清、修改有效性规定

标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准，同时须报招标投标监督管理机构备案。招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最终发出的通知(或纪要)为准。

标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时刻至少一五日前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清(答疑)纪要或修改补充通知无效。如果时刻来不及或为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止日期，具体时刻将在修改补充通知中写明。

、工程投标报价

工程投标报价要求

标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部职业内容的价格体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清(答疑)纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单，按照有关定额、价格指数、招标文件规定的费率取费标准及辽宁省现行有关规定，编制工程投标预算清单报价，并结合企业自身潜力最终确定总投标报价。

工程投标报价参照的工程预算、费用定额、费用取费标准和有关政策性文件详见工程招标文件第二卷。

标报价编制要求

标人应根据投标人提供的工程量清单或招标文件约定由投标人根据图纸测算工程量并计算工程项目的单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在一清单中的其他有单价和合价的项目中。

标价格采用方式

工程采用固定价格。

现行价格信息缺项的部分独特或贵重材料(设备)，为使各投标人报价统一、可比，招标人将在招标文件中逐项说明取价标准。

标报价以人民币为货币单位

、投标文件的编制

零投标文件的语言及度量衡单位

标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。

技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用_法定计量单位。

一投标文件的组成

标文件由商务投标文件、技术投标文件两部分内容组成。

务投标文件包括下列内容：

一)法定代表人资格证明书;

二)投标文件签署授权委托书;

三)投标书;

四)投标报价预算书或工程量清单报价表;

<